Администрация муниципального образования

Старопольское сельское поселение

Сланцевского муниципального района Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

 

17.06.2019

№ 18-р

Об утверждении аукционной документации на

проведение открытого аукциона в электронной

форме  на право заключения муниципального

контракта на выполнение работ по внесению

в Единый государственный реестр недвижимости

сведений о границах территориальных зон

МО Старопольское сельское поселение.

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. утвердить

аукционную документацию на выполнение работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон МО Старопольское сельское поселение, согласно приложению 1.

2. провести

открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон МО Старопольское сельское поселение.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Старопольского сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области – http://www.старопольское.ru

 

Глава администрации МО Старопольское сельское поселение

В.О.Овлаховский

Утверждено распоряжением

№ 18-р от 17.06.2019

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 

Выполнение комплекса кадастровых работ по постановке на кадастровый учет 21 территориальных зон расположенных в муниципальном образовании «Старопольское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области

 

 Заказчик – Администрация МО Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

 

для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

 

 

 

ИКЗ 19 3471 3008 112 4707 01001 0014 001 7111 244

 

 

 

 

 

д. Старополье

2019 год

 

 

                                                        С О Д Е Р Ж А Н И Е

 

I. ИЗВЕЩЕНИЕ	3
2. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1.  Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	20
Приложение № 2.  Техническое задание	22
Приложение № 3. Образец декларации о соответствии единым требованиям	26
3. Проект муниципального контракта	28

 

 

 

 

 

Часть 1. Извещение и документация

 

	Сведения о заказчике
1	Наименование заказчика	Заказчик: Администрация муниципального образования Старопольское сельское  поселение Сланцевского района Ленинградской области.
2	Место нахождения заказчика	Российская Федерация, 188550, Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Старополье, д.8.
3	Почтовый адрес заказчика	Российская Федерация, 188550, Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Старополье, д.8.
4	Адрес электронной почты заказчика	staropolskoe@yandex.ru.
5	Номер контактного телефона заказчика	Телефон: 8-81374-62-463
6	Ответственное должностное лицо заказчика	Игнаткина Ольга Геннадьевна
7	Информация о контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта	Овлаховский Виталий Олегович.
	Сведения о закупке
8	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)
9	Краткое изложение условий контракта — наименование и описание объекта закупки	Описание объекта закупки изложено в части 2 (Приложение № 2) настоящей документации. Иные условия изложены в проекте контракта в части 3 настоящей документации.
10	Информация о месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта	Работы выполняются по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, Старопольское сельское поселение
11	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг	Работы должны быть выполнены в течении 15 дней после заключения контракта
12	Начальная (максимальная) цена контракта	126000  (Один миллион двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек
13	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	Расчет начальной (максимальной) цены контракта производился методом сопоставления рыночных цен
14	Источник финансирования	Бюджет Старопольского сельского поселения и Бюджет Ленинградской области
15	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов	Российский рубль
16	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации	Не применяется
17	Идентификационный код закупки	193471300811247070100100140017111244
18	Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе	Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в части 3 статьи 65 Закона № 44-ФЗ запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.
19	Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе	Ответ на запрос дается в течении 2 дней с даты поступления запроса. Дата поступления запроса не должна быть позднее чес за 3 дня до даты окончания приема заявок. Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе «18» июня 2019 г. 2. Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе «23» июня 2019 г.
	Требования к участникам
20	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Законом № 44-ФЗ	Установлено, аукцион в электронной форме проводится только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
21	Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ	Не установлено
22	Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 — 29Закона № 44-ФЗ	1) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы – не предоставляются; 2) организациям инвалидов – не предоставляются.
23	Требования, предъявляемые к участникам аукциона, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 Закона № 44-ФЗ	Не установлено
24	Требование, предъявляемое к участникам такого аукциона в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ	Заказчик установил требование об отсутствии в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, информации об учредителях участника закупки — юридического лица, о членах коллегиального исполнительного органа участника закупки — юридического лица, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки — юридического лица. Участник в свободной форме вправе задекларировать своё соответствие данному требованию.
25	Требования к участникам аукциона, установленные в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ	Участники закупки должны соответствовать следующим требованиям: 1) не проведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки — юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3)отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 4)отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица — участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5)обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 6)отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, — участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 7) участник закупки не является офшорной компанией. 8) участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. Участник в свободной форме декларирует своё соответствие всем указанным требованиям кроме п. 7, п. 9 и (по необходимости) п. 8. Декларация с двусмысленными или неполными формулировками означает, что участник не соответствует указанным требованиям.
	Требования к заявкам
26	Срок порядок подачи заявок участников закупки	Участник вправе подать заявку в любое время с момента размещения извещения о проведении аукциона до срока окончания подачи заявок
27	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе	26 июня 2019 года в 08.00 ч (время московское)
28	Дата окончания срока рассмотрения1 частей заявок на участие в аукционе	26 июня 2019 года
29	Дата проведения аукциона	01 июля 2019 года
	Дата окончания срока рассмотрения 2 частей заявок на участие в аукционе	01 июля 2019 года
30	Место подачи заявок участников закупки	Заявки на участие в аукционе направляется оператору электронной площадки
31	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	http://www.sberbank-ast.ru
32	Порядок подачи заявок участников закупки	Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Закона № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
33	Требования к содержанию, составу первой части заявки на участие в аукционе	Первая часть заявки должна содержать согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги.
34	Требования к содержанию, составу второй части заявки на участие в аукционе	Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию (если иное не указано ниже): 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 23 настоящей документации 3) декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктом 25 настоящей документации (за исключением требования о том, что участник не является офшорной компанией; требования по п. 9; по п. 8 – кроме физических лиц и индивидуальных предпринимателей) — указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки; 4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе: — не требуется 5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 6) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ) (см. пункт 22 настоящей документации), или копии этих документов: — не требуется 7) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов(см. пункт 21 настоящей документации). При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:требуется — не требуется; 8) декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона № 44-ФЗ (см. пункты 20, 22 настоящей документации): — требуется (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)
35	Инструкция по заполнению заявки	Общая инструкция по заполнению заявки Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными контрактами Российской Федерации. Документы рекомендуется подавать в общеупотребимом формате (.doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx), напечатанные общеупотребимым шрифтом (TimesNewRoman, Arial, Verdana, Calibri) размером не менее 10 и не более 14 кегля. Копии документов должны быть представлены полностью, включая копии оборотных сторон и приложений. Указанные требования не являются требованиями к оформлению заявки и установлены только для возможности прочтения заявки заказчиком. Участник в свободной форме декларирует своё соответствие указанным в документации требованиям. Декларация должна быть однозначной. Декларация с двусмысленными или неполными формулировками означает, что участник не соответствует требованиям. В заявке участнику рекомендуется указывать применяемую им форму налогообложения (ОСНО, УСН, ЕНВД и т.д.) для правильного указания Заказчиком цены контракта. Участник указывает идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона. В случае отсутствия в заявке такого номера или указания на его отсутствие, считается, что участник заявил о том, что идентификационный номер налогоплательщика у учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона отсутствует. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с ч.ч. 3 и 5 ст.66 Закона № 44-ФЗ, аукционная комиссия отстраняет такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения. При закупке заказчиком работ/услуг, в заявке участник даёт согласие на выполнение работ, оказание услуг согласно условиям документации, включая проект контракта. Факт подачи заявки также означает согласие на выполнение работ, оказание услуг, поставку товара согласно условиям документации. Если согласие указано в заявке, оно должно быть однозначным, полным и не допускающим двусмысленного толкования.
36	Размер денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе	В силу требования ч. 1 ст. 44 Закона № 44-ФЗ требование к обеспечению заявок установлено – 1% — 12600 рублей
37	Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке	Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником электронного аукциона путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в электронном аукционе осуществляется участником открытого конкурса в электронной форме. При этом в соответствии с частью 52 статьи 112 Закона по 30 июня 2019 года включительно обеспечение заявок на участие в электронном аукционе может предоставляться участником электронного аукциона только путем внесения денежных средств. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок на участие в электронном аукционе вносятся участниками открытого конкурса в электронной форме на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых установлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2018 г. № 1451-р (далее — специальный счет). Блокирование денежных средств на специальном счете участника электронного аукциона, осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона, прекращается в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев: 1) размещение в единой информационной системе и на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона. При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников электронного аукциона, за исключением победителя электронного аукциона, которому такие денежные средства возвращаются в случае заключения контракта; 2) отмена электронного аукциона; 3) отклонение заявки участника электронного аукциона; 4) отзыв заявки участником электронного аукциона до окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе; 5) получение заявки на участие в электронном аукционе после окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе; 6) отстранение участника электронного аукциона от участия в электронном аукционе или отказ от заключения контракта с победителем электронного аукциона в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона; 7) получение Заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем».
	Требования к контракту
38	Срок в течение, которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт	А) В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2. Закона № 44-ФЗ. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на 25% и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 43 настоящей документации; Б) В течение трех рабочих дней от даты размещения заказчиком доработанного проекта контракта либо повторного размещения проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона (в случае направления победителем протокола разногласий). В) Иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, вправе подписать контракт в сроки, которые предусмотрены пп. А, или разместить протокол разногласий, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным проектом контракта такой участник обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. В случае, если при проведении аукциона цена контракта этим участником снижена на 25% и более от начальной (максимальной) цены контракта, иной участник предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 43 настоящей документации.
39	Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта	А) Победитель электронного аукциона, признаётся уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей документацией, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные пунктом 43 настоящей документации (в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). Б) Иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, признаётся уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей документацией, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий, не предоставил обеспечение исполнения контракта, или не исполнил требования, предусмотренные пунктом 43 настоящей документации (в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
40	Обеспечение исполнения контракта	Требование установлено Требование не применяется в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.
41	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению	Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ и соответствующего постановления Правительства РФ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, в срок, установленный для заключения контракта, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ и настоящей документацией. Участник вместе с подписанным со своей стороны проектом контракта предоставляет заказчику обеспечение исполнения контракта в размере, указанном в настоящей документации. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
42	Размер обеспечения исполнения контракта	Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5 % начальной (максимальной) цены контракта, указанной в настоящих извещении и документации, что составляет: 60 007,20 рублей
43	Антидемпинговые меры	Заказчик обращает внимание участников на то, что в случае снижения участником закупки, с которым заключается контракт, начальной (максимальной) цены на 25% и более, данный участник должен представить обеспечение исполнения контракта согласно требованиям ст. 37 Закона № 44-ФЗ: А) если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем 15 миллионов рублей – участник вместе с подписанным со своей стороны проектом контракта предоставляет заказчику обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса); Б) если начальная (максимальная) цена контракта составляет 15 миллионов рублей и менее – участник вместе с подписанным со своей стороны проектом контракта предоставляет заказчику обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, но не менеечем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на дату подачи заявки (в соответствии с ч. 3 ст. 37 Закона № 44-ФЗ); В) если предметом контракта, для заключения которого проводится аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо) – участник вместе с подписанным со своей стороны проектом контракта и обеспечением или информацией, согласно п.п. А) или Б) настоящего пункта предоставляет заказчику также обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. При невыполнении участником, признанным победителем аукциона, или участником, с которым заключается контракт, в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вышеуказанных требований или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника, недостоверной, предложенной цены контракта необоснованной, контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. Вышеуказанные требования не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством РФ перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на 25% относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены.
44	Счёт для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта	Реквизиты: Получатель: Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области ИНН:4713008112 КПП:4707001001 л/с:05453202820 в УФК по Ленинградской области (Администрация Старопольского сельского поселения) р/с 40302810700003001405 Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург БИК044106001
45	Условия банковской гарантии	Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии: 1. банковская гарантия принимается заказчиком, если она выдана банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации; 2. банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать пункты, согласно требованиям, указанным в ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ; 3. банковская гарантия должна содержать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии; 4. банковская гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные ч. 9 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе (за исключением случаев, предусмотренных ч. 8.1. ст. 45 Закона № 44-ФЗ); 5. срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее, чем на один месяц. Основания для отказа в принятии банковской гарантии и сроки возврата банковской гарантии применяются согласно требований Закона № 44-ФЗ.
46	Информация о банковском сопровождении контракта	Не установлено
47	Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ	Заказчик вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ.
48	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 — 25 статьи 95 Закона № 44-ФЗ и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
49	Информация о возможности изменения количества товара при заключении контракта на поставку товара (на услуги и работы данный пункт не распространяется)	При заключении контракта на поставку товара заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Законом № 44-ФЗ заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) – право предусмотрено. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении настоящего аукциона.

 

                                    2..Приложения к документации об электронном аукционе

Все приложения к  документации  об открытом аукционе в электронной форме являются ее неотъемлемой частью:

14.1. Приложение №1 «Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта»;

14.2. Приложение №2 «Техническое задание»;

14.3. Приложение №3 « Образец декларации о соответствии единым требованиям»;

14.4. Приложение №4 «Проект муниципального контракта».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к документации об электронном аукционе

 

 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ контракта

 

Начальная (максимальная) цена контракта определена заказчиком в соответствии со статьей 22 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Источником формирования начальной (максимальной) цены контракта является информация, поступившая от трех потенциальных Исполнителей. Цена контракта указана с учётом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением контракта:

 

наименование поставщика	Источник информации	Контактная информация о поставщике	Единичная стоимость выполняемых работ с учетом НДС, руб.	Стоимость работы за 21 териториальную зону с учетом НДС
ИП Ненашева Н.И.	Письмо с подписью руководителя оригинал	гор. Гатчина, ул. Урицкого, д.9Б, тел. +79213332318	Стоимость работ за 21 территориальную зону	1 400 000,00
МП «Архитектор»	Письмо с подписью руководителя оригинал	гор. Волосово, пр. Вингиссара, д.101, тел. 8-81373-24-088	Стоимость работ за 21 территориальную зону	1 280 000,00
ООО «Тэрра»	Письмо с подписью руководителя оригинал	гор. Гатчина, ул. Соборная, д.11/1, тел. 881371-20-494	Стоимость работ за 21 территориальную зону	1 100 000,00

 

Начальная (максимальная) цена контракта была определена по формуле:

 

,

 

где:

— НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v — количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n — количество значений, используемых в расчете;

i — номер источника ценовой информации;

— — цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

 

Расчет начальной (максимальной) цены контракта:

1260 000,00= 1/3 * (1400000,00 +1280 000,00+1100000,00)

 

Итого начальная (максимальная) цена Контракта составляет 1 260 000,00 (один миллион двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек

 

 

Приложение № 2

к документации об электронном аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ территориальных зон МО Старопольское сельское поселение.

1. Основания для оказания услуг:

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

2. Заказчик: Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области
3. Исполнитель определяется способами, предусмотренными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Источник финансирования: бюджет муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2019 г.
5. Цель оказания услуг: внесение в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о местоположении границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки МО Старопольское сельское поселение.
6. Задачи:

6.1. Описание местоположения границ территориальных зон геодезическим способом, согласно их местоположения установленных правилами землепользования и застройки  МО Старопольское сельское поселение.

6.2. Формирование 21 карт (планов), необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границах территориальных зон, и их направление в орган регистрации прав.

7. Объекты кадастровых работ: границы территориальных зон, перечисленных в приложении 1 к настоящему техническому заданию.
8. Состав услуг:

8.1. Сбор и анализ исходной документации и картографических материалов.

8.3. Выезд на местность, горизонтальная съемка границ территориальных зон.

8.2. Камеральная обработка  местоположения границ территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки муниципальных образований.

8.3. Составление карт (планов) границ территориальных зон.

8.4. Согласование карт (планов) границ территориальных зон с Заказчиком.

8.5. Вынос границ территориальных зон  в натуру по требованию Заказчика (целиком, или частично, согласно письменной заявки Заказчика).

8.6. Подготовка документов, воспроизводящих сведения, содержащиеся в Правилах землепользования и застройки муниципальных образований (Правилах землепользования и застройки муниципального образования) с приложением карт (планов) границ территориальных зон в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532.

8.7. Направление документов, указанных в пункте 8.6 настоящего технического задания, в ФГБУ ФКП «Росреестра» по Ленинградской области для внесения сведений о местоположении границ территориальных зон в ЕГРН.

8.8. Устранение замечаний ФГБУ ФКП «Росреестра» по Ленинградской области к представленным документам, в случае, если таковые поступят в адрес Исполнителя, и повторное направление документов в орган кадастрового учёта.

8.9. Получение выписок о границах территориальных зон из ЕГРН.

 

9. Требования к оказанию услуг.

9.1. Услуги должны быть оказаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

— Земельный кодекс Российской Федерации;

— Градостроительный кодекс Российской Федерации;

— Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» (в действующей редакции);

— Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

— Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению» (в действующей редакции);

— Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 — 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости» (в действующей редакции);

— Приказ Росреестра от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»; .

9.2. Координаты характерных точек границ территориальных зон должны быть определены геодезическим  методом в системе координат, используемой для ведения ЕГРН  на территории Сланцевского муниципального района — МСК-47 (зона 1).

9.3. Документы, предоставляемые в ФГБУ ФКП «Росреестра» по Ленинградской области в электронном виде, должны быть защищены от доступа лиц, не участвующих в их подготовке, обработке и получении, а также заверены усиленной квалифицированной электронной подписью Исполнителя и администрацией МО Старопольское сельское поселение.

 

10. Исходные данные.

10.1. Материалы, предоставляемые Заказчиком:

10.1.1. Картографические материалы МО Старопольское сельское поселение масштаба 1:10000.

10.1.2. Материалы Правил землепользования и застройки МО Старопольское сельское поселение (в электронном виде).

10.1.3. Кадастровые планы территории кадастровых кварталов Старопольского сельского поселения (в формате XML).

10.2. Материалы, получаемые Исполнителем при содействии Заказчика:

10.2.1. Материалы лесоустройства (при необходимости).

 

11. Исполненные документы и требования к их составу:

11.1 Документы, воспроизводящие сведения, содержащиеся в Правилах землепользования и застройки муниципальных образований (Правилах землепользования и застройки муниципального образования) с приложением карт (планов) границ территориальных зон, подготовленных в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 (1 экз., на электронном носителе в формате XML).

11.2.Выписки о границах территориальных зон из ЕГРН (1 экз., на бумажном и электронном носителях).

11.3. Электронные образы документов должны обеспечивать визуальную идентичность их бумажным оригиналам. Качество представленных электронных образов документов должно позволять в полном объеме прочитать текст документов и распознать их реквизиты. Электронный образ одного документа формируется в виде одного файла. Для сканирования документов необходимо использовать полноцветный режим с разрешением 300 dpi.

 

Приложение 1 к техническому заданию

Перечень территориальных зон  в отношении границ которых проводятся кадастровые работы:

Ж-1   Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж-2   Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж-3   Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-4   Зона учреждений образования О-1   Зона делового, общественного и коммерческого назначения Р-1    Зона озеленения общего пользования Р-2    Зона лесов Р-3    Зона спортивных площадок, комплексов и сооружений Р-4    Зона мест массового отдыха населения, пляжей Р-5    Зона объектов отдыха и туризма СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования СХ-2 Зона объектов сельскохозяйственного производства СХ-3 Зона огородов СХ-4 Зона садоводств СХ-5 Зона, предназначенная для дачного строительства П-1    Зона производственных объектов П-2    Зона коммунально-складских объектов Т-1    Зона объектов автомобильного транспорта Т-2    Зона объектов инженерной инфраструктуры C-1    Зона кладбищ С-2    Зона зеленых насаждений специального назначения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3

к  документации об электронном аукционе

 

ОБРАЗЕЦ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕДИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА):

 

Декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 — 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ

Декларирую соответствие участника аукциона __________________________________________________________________

(наименование участника аукциона — юридического лица, ф.и.о. физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя)

указанным требованиям, а именно:

— непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки — юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

— неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

— отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

— отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица — участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

— участник закупки — юридическое лицо*, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

— отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, — участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

— участник закупки не является офшорной компанией;

— отсутствие в предусмотренном Закона №44-ФЗ в соответствии с ч.1.1 ст.31  реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки — юридического лица.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Проект муниципального контракта

 

Муниципальный контракт  №____________________________

на выполнение работ по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон

(ИКЗ: 19 3471 3008 112 4707 01001 0014 001 7111 244)

 

д. Старополье                                                                                «___» ___________ 2019  года

 

Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области от имени муниципального образования  Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации  Овлаховского Виталий Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, в лице  _____________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик»  с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»Ж, заключили настоящий муниципальный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1 Настоящий Контракт заключен Сторонами Выполнение комплекса кадастровых работ по постановке на кадастровый учет 21 территориальных зон расположенных в муниципальном образовании Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

1.2 Основанием для заключения настоящего Контракта является решение Единой комиссии по осуществлению закупок муниципального образования  Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района о признании Подрядчика победителем (Протокол подведения итогов электронного аукциона  № ________________ от  __________ года).

 

2. Объём, условия и порядок производства работ, составляющих предмет настоящего Контракта, определяется в соответствии с техническим заданием № 1

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена работ по настоящему Контракту составляет _____________________________ (_____________________________________________________________) рублей ___.коп.,
в том числе НДС _____________ (_________________________) рубля ___ копейки (при необходимости).

Цена Контракта включает: все пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи, вознаграждение Подрядчика, стоимость материалов, необходимых для выполнения работ и иные расходы, необходимые для исполнения Контракта, то есть является конечной. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законом и настоящим контрактом.

2.2. Оплата по настоящему  Контракту  осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Финансирование по настоящему Контракту осуществляется из бюджета                       МО Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2019 год.

2.4.  Авансовый платеж по настоящему Контракту не предусмотрен.

2.5. Расчеты по контракту производятся безналичным путем на указанный в контракте расчетный счет Подрядчика  после подписания обеими сторонами акта  выполненных работ в срок не более 15 дней со дня подписания документов о приемке работ.

2.6. В случае проведении экспертизы работ, оплата производится после проведения экспертизы и в соответствии с заключением по результату экспертизы.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате суммы, подлежащей оплате по настоящему Контракту считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в Разделе 10 настоящего Контракта.

2.8. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, в соответствии со статьями 224, 226, 228 Налогового кодекса Российской Федерации, Заказчик в качестве налогового агента удержит подоходный налог в размере 13 % от суммы подлежащей оплате по настоящему Контракту и перечислит в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе.

 

3. СРОК, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.

3.1. Срок выполнения работ: 15 календарных дней со дня заключения контракта

3.2. Сроки выполнения работ могут быть продлены Заказчиком исключительно на период действия обстоятельств непреодолимой силы, если возникновение этих обстоятельств повлияло на срок выполнения работ.                             

3.3. Место выполнения работ: МО Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

3.4. Качество, объем, и порядок выполнения работ Подрядчиком должны соответствовать техническому заданию (приложение №1 к контракту).

3.5.   Гарантия качества распространяется на все виды работ, выполненные Подрядчиком по контракту.

3.6. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих  ГОСТ,  СНиП, и других нормативных документов.

3.7. Датой полного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту является дата подписания Сторонами Акта приема-передачи результатов экспертизы по Контракту.

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. В течение срока действия настоящего Контракта качественно выполнить кадастровые работы, в соответствии с исходными данными, согласованными с Заказчиком.

4.1.2. Выполнить работы собственными силами.

4.1.3. Выполнить работу, предусмотренную Контрактом в установленные настоящим Контрактом сроки.

4.1.4. Устранять недостатки в выполненной документации, выявленные в течение года с момента ее передачи Заказчику.

4.1.5. Передать Заказчику материалы выполненных работ в количестве, указанном в п. 1.1 Контракта.

4.1.6. Исполнитель не вправе передавать техническую документацию, иные документы, связанные с выполнением настоящего Контракта третьим лицам без согласия Заказчика.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Выдать задание на производство работ, имеющиеся исходные материалы для выполнения работ в течение 10 календарных дней с момента подписания Контракта.

4.2.2. Рассмотреть выполненные материалы работ в пятнадцатидневный срок и направить Исполнителю в случае выявленные замечания в письменной форме.

4.2.3. Принять документацию по изготовлению карт (планов) территориальных зон, подготовленную Исполнителем по настоящему Контракту.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ субподрядчиков в соответствии со статьей 706 Гражданского кодекса РФ. В этом случае Подрядчик будет выступать в роли генерального Подрядчика. Подрядчик, который будет привлекать к исполнению Контракта субподрядчика, несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Контракта.

4.2.2. Подрядчик имеет право сдать результаты работ досрочно по соглашению с Заказчиком.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Предоставить все необходимые сведения для проведения экспертных мероприятий

4.3.2. Принять выполненные работы в порядке, установленном разделом 5 настоящего Контракта и произвести расчет с Подрядчиком по факту выполнения работ, после подписания сторонами Акта приема-передачи, Акта приемки выполненных работ.

4.3.3. Оплатить выполненные работы в порядке, установленном разделом 2 настоящего Контракта.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Осуществлять контроль над ходом работ Подрядчика на любой стадии производства работ.

5. Права и обязанности сторон не урегулированные данным Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

 

5. ПРИЕМКА РАБОТ.

5.1. Приемку работ осуществляет приемочная комиссия администрации                              МО Старопольское сельское поселение.

5.2. Сдача результата работ по Контракту Подрядчиком и прием его Заказчиком оформляется Актом приемки выполненных работ, подписанными Сторонами.

5.3. Заказчик вправе направить Подрядчику мотивированный отказ или замечания по результатам освидетельствования выполненных работ. В случае отступления  Подрядчиком от условий Контракта  установить Подрядчику срок для устранения допущенных отступлений от условий Контракта.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ  в случае обнаружения недостатков, которые не  устранены  Подрядчиком.

5.5. В случае отказа Заказчика от подписания Акта приемки выполненных работ по причине выявления недостатков в выполненных работах, Заказчик в тот же день направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин отказа от приема выполненных работ.  Подрядчик после получения ответа от Заказчика обязан устранить за свой счет выявленные Заказчиком недостатки. После устранения выявленных недостатков Подрядчик обязан письменно уведомить об этом  Заказчика и вновь представить Акт приемки выполненных работ.                                     

5.6. Работы считаются принятыми только после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.

5.7. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт приемки выполненных работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, «Подрядчик» выплачивает «Муниципальному заказчику» штраф в размере: 2 процентов цены контракта;

Размер штрафа и пени рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом…»

6.3 Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает «Подрядчика» от исполнения обязательств по контракту, равно как исполнение обязательств по контракту не освобождает «Подрядчика» от уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков (поставщиков, исполнителей)за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (поставщиком, исполнителем).

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком), предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

6.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% начальной (максимальной) цены муниципального контракта: _______ () рублей __ копеек.

7.2. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

7.3.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.(Пункт включается в контракт, если обеспечение исполнения контракта обеспечивается внесением денежных средств)

7.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан в течение 5-ти рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

7.5. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта, является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 3).

7.6. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к банковским гарантиям ФЗ № 44-ФЗ и Гражданским кодексом РФ.

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1 Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2 Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются события, отсутствовавшие во время подписания Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, которые Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, оправданно ожидаемыми от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, Акты и действия государственных органов и органов местного самоуправления и иные обстоятельства, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

8.3. При возникновении указанных обстоятельств, Сторона, для которой они возникли, обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону любыми доступными способами. При несоблюдении данного правила Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, не вправе ссылаться на них в будущем.

8.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более чем 10 дней, Стороны вправе после обсуждения решить вопрос о целесообразности продолжения работ по Контракту.

 

9. Антикоррупционная оговорка

 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

9.4. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора: e-mail:staropolskoe@yandex.ru, факс 8-81374-62-297.

9.5. Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора:e-mail             , тел.

9.6. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

9.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9.8. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 7.3 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 3 (три) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.  Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

10.2. При возникновении споров, связанных с исполнением контракта, Стороны обязуются решать их путем переговоров. При не достижении согласия путем переговоров, спор разрешается в судебном порядке.

10.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

10.4. Вся информация, полученная Сторонами в рамках исполнения настоящего Контракта, может быть передана третьим лицам только при наличии письменного разрешения другой Стороны или на основании действующего законодательства Российской Федерации.

10.5. При исполнении условий Контракта не допускается перемена  Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.6. Изменение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон, а также по требованию одной из Сторон судом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии их совершения в письменной форме и подписания уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть.

10.7.  Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:

10.7.1. При снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги;

10.7.2. При увеличении или уменьшении по предложению Заказчика предусмотренных настоящим Контрактом количества товара, объема работы или услуги не более чем на 10 (десять) процентов.

10.7.2.1. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные настоящим Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 (десять) процентов, Стороны настоящего Контракта обязаны увеличить цену настоящего Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены настоящего Контракта на предусмотренное в настоящем  Контракте количество такого товара, объема работы или услуги.

10.7.2.2. Если по предложению Заказчика уменьшаются предусмотренные настоящим Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10 (десять) процентов, Стороны настоящего Контракта обязаны уменьшить цену настоящего Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы товара, выполняемой работы, оказываемой услуги при уменьшении предусмотренного настоящим Контрактом количества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены настоящего Контракта на предусмотренное в настоящем Контракте количество такого товара, объема работы или услуги.

10.8. Изменение настоящего Контракта возможно при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта обеспечивает согласование новых условий настоящего Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.9.  При исполнении настоящего Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Контракте.

10.10. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.11. Каждая из сторон обязуется письменно уведомлять другую сторону об изменении своего наименования, места нахождения или иных сведений, в срок не более 5 (пяти) календарных дней со дня такого изменения.

10.12. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

1. Техническое задание (Приложение 1).

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Администрация муниципального образования «Старопольское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области Местонахождение: 188550, Ленинградская область, Сланцевский район, д. Старополье, д.8. Адрес эл. почты: staropolskoe@yandex.ru ОГРН 1054700454962 ИНН 4713008112   КПП 470701001 ОКТМО 41642436   ОКЭВД  75.11.3 ОКПО 04184468 УФК по Ленинградской области (Комитет финансов; л/сч 02453164780, Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение л/сч.401000000120) р/с 40204810500000001405, БИК 044106001 Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург

Подрядчик:

 

« Заказчик»                                                               «Подрядчик»

 

_______________ В.О.Овлаховский                       ___________________ (_______________)

 

«____» _________2019 год                                              «__» __________ 2019 год

 

М.П М.П

 

 

Приложение №1

к муниципальному контракту                                                                                                                                                              № _______________________

от «___»____________ 2019 г.

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 (см. аукционную документацию)