Администрация муниципального образования

Старопольское сельское поселение

Сланцевского муниципального района Ленинградской области

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

   

18.09.2019                                                                                               №  161а–п

 

Об утверждении аукционной документации на проведение открытого аукциона в электронной форме  на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах Старопольского сельского поселения

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация МО Старопольское сельское поселение,

постановляет:

1. Утвердить аукционную документацию на Выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах Старопольского сельского поселения

, согласно приложению 1.

2. Провести открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на право заключения муниципального контракта на Выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах Старопольского сельского поселения

 

 

 

Исполняющая обязанности

главы администрации                                                              Т.М. Пантелеева

 

 

Приложение 1 к Постановлению

Администрации № 161а-п от 18.09.2019г

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 

Выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах Старопольского сельского поселения

 

 Заказчик – Администрация МО Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

 

для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

 

 

 

ИКЗ 19 3471 3008 112 4707 01001 0017 001 4399 244

 

 

 

 

 

 

 

д. Старополье

2019 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е

 

Часть 1. Извещение и документация

Часть 2. Обоснование НМЦК

Часть 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Часть 4. Проект контракта

 

 

 

 

 

Часть 1. Извещение и документация

	Сведения о заказчике
1	Наименование заказчика	Заказчик: Администрация муниципального образования Старопольское сельское  поселение Сланцевского района Ленинградской области.
2	Место нахождения заказчика	Российская Федерация, 188550, Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Старополье, д.8.
3	Почтовый адрес заказчика	Российская Федерация, 188550, Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Старополье, д.8.
4	Адрес электронной почты заказчика	staropolskoe@yandex.ru.
5	Номер контактного телефона заказчика	Телефон: 8-81374-62-463
6	Ответственное должностное лицо заказчика	Соболева Галина Владиленовна
7	Информация о контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта	Овлаховский Виталий Олегович.
	Сведения о закупке
8	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)
9	Краткое изложение условий контракта — наименование и описание объекта закупки	Описание объекта закупки изложено в части 2  — смета и части 3 – техническое задание  настоящей документации. Иные условия изложены в проекте контракта в части 4 настоящей документации.
10	Информация о месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта	Работы выполняются по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, Старопольское сельское поселение
11	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг	Работы должны быть выполнены до 01 декабря 2019 года
12	Начальная (максимальная) цена контракта	3 640 001 (три миллиона шестьсот сорок тысяч один) рубль 04 копейки
13	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	Расчет начальной (максимальной) цены контракта производился проектно-сметным методом
14	Источник финансирования	Бюджет Старопольского сельского поселения и Бюджет Ленинградской области
15	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов	Российский рубль
16	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации	Не применяется
17	Идентификационный код закупки	19347130081124707010010017001 4399 244
18	Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе	Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в части 3 статьи 65 Закона № 44-ФЗ запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.
19	Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе	Ответ на запрос дается в течении 2 дней с даты поступления запроса. Дата поступления запроса не должна быть позднее чес за 3 дня до даты окончания приема заявок. Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе: с момента размещения 2. Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе «26» сентября  2019 г.
	Требования к участникам
20	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Законом № 44-ФЗ	Установлено, аукцион в электронной форме проводится только для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
21	Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ	Не установлено
22	Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 — 29Закона № 44-ФЗ	1) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы – не предоставляются; 2) организациям инвалидов – не предоставляются.
23	Требования, предъявляемые к участникам аукциона, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 Закона № 44-ФЗ	Установлено — соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
24	Требование, предъявляемое к участникам такого аукциона в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ	Заказчик установил требование об отсутствии в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, информации об учредителях участника закупки — юридического лица, о членах коллегиального исполнительного органа участника закупки — юридического лица, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки — юридического лица. Участник в свободной форме вправе задекларировать своё соответствие данному требованию.
25	Требования к участникам аукциона, установленные в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ	Участники закупки должны соответствовать следующим требованиям: 1) не проведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки — юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3)отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 4)отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица — участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5)обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 6)отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, — участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 7) участник закупки не является офшорной компанией. 8) участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. Участник в свободной форме декларирует своё соответствие всем указанным требованиям кроме п. 7, п. 9 и (по необходимости) п. 8. Декларация с двусмысленными или неполными формулировками означает, что участник не соответствует указанным требованиям.
	Требования к заявкам
26	Срок порядок подачи заявок участников закупки	Участник вправе подать заявку в любое время с момента размещения извещения о проведении аукциона до срока окончания подачи заявок
27	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе	30 сентября  2019 года в 08.00 ч (время московское) В случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает триста миллионов рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает двух миллиардов рублей, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
28	Дата окончания срока рассмотрения1 частей заявок на участие в аукционе	30 сентября 2019 года
29	Дата проведения аукциона	01 октября 2019 года — Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе
	Дата окончания срока рассмотрения 2 частей заявок на участие в аукционе	01 октября 2019 года
30	Место подачи заявок участников закупки	Заявки на участие в аукционе направляется оператору электронной площадки
31	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	http://www.sberbank-ast.ru
32	Порядок подачи заявок участников закупки	Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Закона № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
33	Требования к содержанию, составу первой части заявки на участие в аукционе	Первая часть заявки должна содержать согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы  или оказание услуги, в том числе с соблюдением условий, указанных в пункте  9.
34	Требования к содержанию, составу второй части заявки на участие в аукционе	Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию (если иное не указано ниже): 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 23 настоящей документации 3) декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктом 25 настоящей документации (за исключением требования о том, что участник не является офшорной компанией; требования по п. 9; по п. 8 – кроме физических лиц и индивидуальных предпринимателей) — указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки; 4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе: — не требуется 5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 6) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ) (см. пункт 22 настоящей документации), или копии этих документов: — не требуется 7) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов(см. пункт 21 настоящей документации). При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: — не требуется; 8) декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона № 44-ФЗ (см. пункты 20, 22 настоящей документации): — требуется (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)
35	Инструкция по заполнению заявки	Общая инструкция по заполнению заявки Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными контрактами Российской Федерации. Документы рекомендуется подавать в общеупотребимом формате (.doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx), напечатанные общеупотребимым шрифтом (TimesNewRoman, Arial, Verdana, Calibri) размером не менее 10 и не более 14 кегля. Копии документов должны быть представлены полностью, включая копии оборотных сторон и приложений. Указанные требования не являются требованиями к оформлению заявки и установлены только для возможности прочтения заявки заказчиком. Участник в свободной форме декларирует своё соответствие указанным в документации требованиям. Декларация должна быть однозначной. Декларация с двусмысленными или неполными формулировками означает, что участник не соответствует требованиям. В заявке участнику рекомендуется указывать применяемую им форму налогообложения (ОСНО, УСН, ЕНВД и т.д.) для правильного указания Заказчиком цены контракта. Участник указывает идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона. В случае отсутствия в заявке такого номера или указания на его отсутствие, считается, что участник заявил о том, что идентификационный номер налогоплательщика у учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона отсутствует. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с ч.ч. 3 и 5 ст.66 Закона № 44-ФЗ, аукционная комиссия отстраняет такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения. При закупке заказчиком работ/услуг, в заявке участник даёт согласие на выполнение работ, оказание услуг согласно условиям документации, включая проект контракта. Факт подачи заявки также означает согласие на выполнение работ, оказание услуг, поставку товара согласно условиям документации. Если согласие указано в заявке, оно должно быть однозначным, полным и не допускающим двусмысленного толкования.
36	Размер денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе	В силу требования ч. 1 ст. 44 Закона № 44-ФЗ требование к обеспечению заявок установлено – 1% — 36400 руб. 01 коп.
37	Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке	Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником электронного аукциона путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в электронном аукционе осуществляется участником открытого конкурса в электронной форме.
	Требования к контракту
38	Срок в течение, которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт	А) В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2. Закона № 44-ФЗ. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на 25% и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 43 настоящей документации; Б) В течение трех рабочих дней от даты размещения заказчиком доработанного проекта контракта либо повторного размещения проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона (в случае направления победителем протокола разногласий). В) Иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, вправе подписать контракт в сроки, которые предусмотрены пп. А, или разместить протокол разногласий, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным проектом контракта такой участник обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта.
39	Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта	А) Победитель электронного аукциона, признаётся уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей документацией, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные пунктом 43 настоящей документации (в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). Б) Иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, признаётся уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей документацией, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий, не предоставил обеспечение исполнения контракта, или не исполнил требования, предусмотренные пунктом 43 настоящей документации (в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
40	Обеспечение исполнения контракта	Требование установлено Требование не применяется в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.
41	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению	Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ и соответствующего постановления Правительства РФ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, в срок, установленный для заключения контракта, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ и настоящей документацией. Участник вместе с подписанным со своей стороны проектом контракта предоставляет заказчику обеспечение исполнения контракта в размере, указанном в настоящей документации. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
42	Размер обеспечения исполнения контракта	Размер обеспечения исполнения контракта составляет                  5 % начальной (максимальной) цены контракта, указанной в настоящих извещении и документации, что составляет:  182 000,06 рублей (Сто восемьдесят две тысячи руб 06 коп)
43	Антидемпинговые меры	Заказчик обращает внимание участников на то, что в случае снижения участником закупки, с которым заключается контракт, начальной (максимальной) цены на 25% и более, данный участник должен представить обеспечение исполнения контракта согласно требованиям ст. 37 Закона № 44-ФЗ: 1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в п 42 настоящей документации, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке. 2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта 3.Обеспечение контракта предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
44	Счёт для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта	Реквизиты: Получатель: Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области ИНН:4713008112 КПП:4707001001 л/с:05453202820 в УФК по Ленинградской области (Администрация Старопольского сельского поселения) р/с 40302810700003001405 Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург БИК044106001
45	Условия банковской гарантии	Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии: 1. банковская гарантия принимается заказчиком, если она выдана банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации; 2. банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать пункты, согласно требованиям, указанным в ч. 2 ст. 45 Закона № 44-ФЗ; 3. банковская гарантия должна содержать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии; 4. банковская гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные ч. 9 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе (за исключением случаев, предусмотренных ч. 8.1. ст. 45 Закона № 44-ФЗ); 5. срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее, чем на один месяц. Основания для отказа в принятии банковской гарантии и сроки возврата банковской гарантии применяются согласно требований Закона № 44-ФЗ. 6. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96  Федерального закона  № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 настоящего Федерального закона № 44 – фз информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 данного Федерального закона. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96  Федерального закона № 44-ФЗ возврат банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
46	Информация о банковском сопровождении контракта	Не установлено
47	Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ	Заказчик вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ.
48	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 — 25 статьи 95 Закона № 44-ФЗ и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
49	Информация о возможности изменения количества товара при заключении контракта на поставку товара (на услуги и работы данный пункт не распространяется)	При заключении контракта на поставку товара заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Законом № 44-ФЗ заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) – право предусмотрено. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении настоящего аукциона.
50	Гарантийные обязательства (часть 4 ст. 33)

 

 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ контракта

 

Начальная (максимальная) цена контракта определена заказчиком в соответствии со статьей 22 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проектно-сметным методом.

 

 

Локальная смета

на устройство мест (площадок) сбора ТКО в 15-ти населенных пунктах Старопольского сельского поселения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

 

Основание:

 

Составлен(а) в уровне цен на: 06.2019

Наименование региона: ЛО

Наименование редакции СНБ: 2015

Наименование сборника индексов пересчета: 06.2019

Наименование сборника текущих цен: 06.2019

Сметная стоимость: 3640001.04 руб.

Нормативная трудоемкость: 2098.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 392186.00 руб.

 

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу

 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1
1	ТЕР 01-02-058-02	Выборка грунта без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2  Индексы:  к з/п рабочих: 11.86, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 24313 руб. С.П. 45*0,8 = 36% = 12872 руб.)	100 м3 грунта	0.728	4141,20 4141.20	0 0	35755	35755	0 0	280.00 0	204 0
2	ТЕР 08-01-002-02	Устройство основания щебеночного  Индексы:  к з/п рабочих: 11.86, к стоимости машин: 5.05, к з/п машинистов: 11.86, к материалам: 3.95, (Н.Р. 122*0,85 = 104% = 269605 руб. С.П. 80*0,8 = 64% = 165911 руб.)	1 м3 основания	462.8	436,36 37.15	64.03 10.08	966285	203909	149647 55327	2.40 0.54	1111 250
	408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	-601.64	(1017.44)		(-612133)
	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2019 Ленинградская область 47 )	м3	601.64	(819.04)		(492767.23)
3	ТЕР 06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских  Индексы:  к з/п рабочих: 11.86, к стоимости машин: 8.18, к з/п машинистов: 11.86, к материалам: 6.29, (Н.Р. 105*0,85 = 89% = 27903 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 16303 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.624	103406,34 3568.07	2961.95 668.28	421761	26406	15119 4946	220.66 27.31	138 17
4	ТЕР 09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание  Индексы:  к з/п рабочих: 11.86, к стоимости машин: 9.75, к з/п машинистов: 11.86, к материалам: 7.26, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 20307 руб. С.П. 85*0,8 = 68% = 17934 руб.)	100 столбов	2.08	4761,30 576.30	3973.70 492.78	97995	14217	80587 12156	35.64 21.67	74 45
	103-1511	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2019 Ленинградская область 47 )	м	624	(212.17)		(132394)
	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2019 Ленинградская область 47 )	м3	13.1872	(3493.9)		(46075)
5	ТЕР 09-03-014-01	Монтаж связей из труб Индексы:  к з/п рабочих: 11.86, к стоимости машин: 7.7, к з/п машинистов: 11.86, к материалам: 8.1, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 32556 руб. С.П. 85*0,8 = 68% = 28750 руб.)	1 т конструкций	3.12	1965,92 1048.55	536.41 94.05	61315	38800	12887 3480	63.28 3.82	197 12
	103-1483	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 2 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2019 Ленинградская область 47 )	м	1352	(100.36)		(135687)
6	ТЕР 09-05-001-01	Облицовка стальным профилированным листом  Индексы:  к з/п рабочих: 11.86, к стоимости машин: 5.99, к з/п машинистов: 11.86, к материалам: 10.04, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 26124 руб. С.П. 85*0,8 = 68% = 23070 руб.)	100 м2	5.2	604,65 547.19	46.17 2.94	35773	33746	1438 181	32.59 0.12	169 1
	101-4562	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C8-1150-0,5 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2019 Ленинградская область 47 )	м2	624	(340.86)		(212697)
7	ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  Индексы:  к з/п рабочих: 11.86, к стоимости машин: 7.68, к з/п машинистов: 11.86, к материалам: 5.3, (Н.Р. 120*0,85 = 102% = 40248 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 20519 руб.)	100 м2 покрытия	1.82	9626,82 1823.17	28.18 4.91	114749	39353	394 106	112.75 0.20	205 0
	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-1.42324	(51392.83)		(-73144)
	Цена пост	Плоский лист стальной 0,5 мм, с покрытием, цвет зеленый	м2	182	(587.8)		(106980)
8	ТСЦП 03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км  Индексы:  к стоимости машин: 8,18,	1 т груза	637.13	25,32 0	25.32 0	131961	0	131961 0	0 0	0 0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1865594	392186	392033 76196		2098 325
		Коэффициент на стесненность:		1
		Итого со стесненностью:	руб.				1865594	392186	392033 76196		2098 325
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			392186
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			392033
		в том числе зарплата машинистов:		1			76196
		Индекс к стоимости материалов:		1			1081375
		Материалы в текущем уровне цен:		1			441323
		Итого с индексацией:	руб.				2306917	392186	392033 76196		2098 325
		Накладные расходы %:	%				441058
		Итого с накладными:	руб.				2747975
		Сметная прибыль %:	%				285359,2
		Итого:	руб.				3033334,2
		Налог на добавленную стоимость %	%	20			606666,84
		Всего по разделу:	руб.				3640001,04

 

		Итого по всем разделам:	руб.				3640001,04
		Всего по смете:	руб.				3640001,04

 

Составил: ___________________   /______________/

 

Проверил: ___________________   /______________/

 

 

 

 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

Требования к работам, являющимся предметом аукциона

 

Работы, являющиеся предметом аукциона, оказываются в соответствии с документацией к настоящему аукциону.

1. Наименование выполняемых работ:

Работы по созданию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов

2. Количество выполняемых работ: работы выполняются, в соответствии со сметной документацией (часть 2 к настоящей аукционной документации).
3. Место выполнения работ и количество площадок: Ленинградская область, Сланцевский район, Старопольское сельское поселение д.Бор – 1 шт, д.Борисова Гора– 1 шт, д.Буряжки– 1 шт, д.Велетово– 1 шт, д.Дретно– 1 шт, д.Замошье – 2 шт., д.Заклепье – 2 шт., д.Заручье – 3 шт, д.Загорье – 2 шт., д.Китково – 1 шт, д.Карино – 1 шт, д.Кологриво – 3 шт, д.Кошелевичи – 2 шт, д.Ложголово – 3 шт, д.Ликовское – 2 шт.
4. Наименование объекта: созданию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов

5    Сроки (периоды) выполнения работ: работы должны быть выполнены и сданы не позднее 01 декабря 2019 года.

6. Общие требования к выполнению работ: Подрядчик должен выполнить работы в объёме и в сроки, установленные Техническим Заданием и Контрактом. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

Подрядчик обязан:

• выполнить работы своими материалами, силами и средствами (без привлечения субподрядных организаций) в соответствии со сметной документацией, Техническим заданием, строительными нормами, правилами и стандартами, а также иными нормативно – правовыми документами, действующими на территории РФ;
• Установить площадки в соответсвии с генеральной схемой очистки территории Старопольского сельского поселения. Согласование с контролирующими органами производится подрядчиком самостоятельно

 

7. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: определяется Календарным планом (Графиком производства работ, который разрабатывается Подрядчиком и утверждается Заказчиком).  Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.
8. Требования к качеству работ:

Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов ГОСТам и ТУ, за достоверность сведений о месте происхождения и/или наименование производителя товара, сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до подписания акты выполненных работ

 

 

проект

контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов

для закрытых контейнеров  приложен отдельным файлом

 

 

 

Техническое задание

на устройство площадок сбора ТКО в 15-ти населенных пунктах Старопольского сельского поселения

 

№	Наименование	Ед. измерения	Объем работ и материалов
1	Выборка грунта без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,728
2	Устройство основания щебеночного	1 м3 основания	462,8
	Вода	м3	69,42
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2019 Ленинградская область 47 )	м3	601,64
3	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3 железобетона в деле	0,624
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,006365
	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,00312
	Рогожа	м2	18,72
	Гвозди строительные	т	0,001248
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,02496
	Щиты из досок толщиной 40 мм	м2	2,2464
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	5,0544
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	63,336
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,00624
	Вода	м3	0,45552
4	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	2,08
	Бруски деревянные 50*50 мм	м	116,272
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2019 Ленинградская область 47 )	м	624
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2019 Ленинградская область 47 )	м3	13,1872
5	Монтаж связей из труб	1 т конструкций	3,12
	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,000312
	Кислород технический газообразный	м3	3,744
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0000936
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0,006053
	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,001373
	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,06552
	Гвозди строительные	т	0,0000312
	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,1232
	Растворитель марки Р-4	т	0,001872
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,003214
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,000967
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000624
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,058344
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 2 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2019 Ленинградская область 47 )	м	1352
6	Облицовка стальным профилированным листом	100 м2	5,2
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,00156
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00156
	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C8-1150-0,5 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2019 Ленинградская область 47 )	м2	624
7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1,82
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0,00728
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм	т	0,02184
	Плоский лист стальной 0,5 мм, с покрытием, цвет зеленый	м2	182
8	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км	1 т груза	637,13

 

 

4. Проект муниципального контракта

 

 

Муниципальный контракт  №____________________________

Создание мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов

 

(ИКЗ: 19 3471 3008 112 4707 01001 0017 001 4399 244)

 

 

д. Старополье                                                                                «___» ___________ 2019  года

 

 

Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области от имени муниципального образования  Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации  ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, в лице  _____________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик»  с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

 

1.1 Настоящий Контракт заключен Сторонами Выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

1.2 Основанием для заключения настоящего Контракта является решение Единой комиссии по осуществлению закупок муниципального образования  Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района о признании Подрядчика победителем (Протокол подведения итогов электронного аукциона  № ________________ от  __________ года).

2. Объём, условия и порядок производства работ, определяются в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием, Локальной сметой, утвержденными Заказчиком (Приложение № 1, Приложение № 2 к Контракту).

 

 

2. Качество и гарантия качества работ

2.1. Работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.

2.2.Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные Контрактом сроки.

2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.4. Результат выполненных работ передается Заказчику с необходимыми документами (сертификаты, инструкции (памятки), паспорт на русском языке и т.д.).

2.5. Гарантийный срок выполненных работ – 36 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в том числе с устранением выявленных недостатков и дефектов.

2.6.При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют использовать нормальную эксплуатацию результатов работ до их устранения, Подрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

2.7. Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по настоящему Контракту, несет Подрядчик.

 

3. Цена контракта

3.1. Цена настоящего Контракта составляет _________________ рублей в том числе НДС /НДС не облагается. В том числе за счет бюджета Ленинградской области – _______________руб. (______________) рублей 63____ копейки и за счет бюджета Старопольского сельского поселения – ____________________ (_____________________) руб. _____ копейки

Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.2. Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.3. Оплата за выполненные работы производится исходя из фактически выполненных объемов работ, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, на основании подписанных сторонами акта приёмки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), счета, счета-фактуры, иной необходимой приемно-сдаточной документации Подрядчика.

3.4. Оплата по Контракту осуществляется в соответствии с правилами казначейского исполнения бюджета, путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 13 настоящего Контракта. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком со счета Заказчика.

3.5. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

3.6. Заказчик не несёт ответственности перед Подрядчиком за несвоевременное перечисление последнему денежных средств, в случаях задержки или приостановления бюджетного финансирования.

 

4. Порядок и сроки оплаты работы

4.1. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной пунктом 3.1 настоящего Контракта. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками финансирования при наличии денежных средств на расчетном счете Заказчика.

4.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за фактически выполненные работы на основании подтверждающих документов (акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)), подписанных обеими Сторонами, включая устранение дефектов, выявленных при приемке работ, в течение 15 рабочих дней после подписания данных документов и выставления Подрядчиком счетов (счетов-фактур).

4.3. Окончательный расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ с устранением выявленных дефектов и выставления счета-фактуры Подрядчиком.

4.4. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме в рублях.

 

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик вправе:

1) требовать своевременного подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов;

2) требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта;

3) привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Приложении № 1 к Контракту. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной документации.

5.2. Подрядчик обязан:

1) своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта, строительными нормами и правилами, своевременно устранив недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, и сдать работы согласно условиям настоящего Контракта;

2) обеспечить:

— выполнение работ материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием;

— контроль качества всех выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, соответствие работ требованиям СНиПов, действующих норм, технических условий и настоящего Контракта;

— бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования, поставленного и смонтированного Подрядчиком, при надлежащей эксплуатации в течение гарантийного срока;

— вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, по мере накопления;

— передачу Заказчику одного экземпляра исполнительной документации по выполненным работам;

3) восстановить все инженерные системы и систему электроснабжения, которые оказались нарушенными в ходе производства работ.

4) предоставить на материалы и оборудование соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение и качество, на русском языке;

5) информировать письменного Заказчика за три дня до начала приемки отдельных работ по мере их готовности;

6) вести журнал производства работ, в котором ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования, все согласованные отступления от сметы, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

7)предоставлять документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые для контроля за производством и качеством работ;

8) по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) работ согласно акту сдачи-приемки выполненных работ;

9) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;

10) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством;

11) обеспечить в ходе производства работ выполнение мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды, соблюдение требований СанПиН в соответствии с законодательством Российской Федерации

12) немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

— иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

12) осуществлять работы в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

5.3. Заказчик имеет право:

1) беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода и в любое время их выполнения;

2) контролировать ход выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

3) в любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения настоящего Контракта;

4) требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ и своевременного устранения выявленных недостатков;

5) отказаться от оплаты работ, не предусмотренных настоящим Контрактом;

6) требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации.

7) привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации;

8) не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой работы и устранено Подрядчиком.

5.4. Заказчик обязан:

1) назначить представителя, который уполномочен осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ, а также проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

2) осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Контракта, строительным нормам и правилам;

3) своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ;

4) при обнаружении отступления от задания, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТов и СНиПов, выдать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;

5) принять выполненные работы, оплатить их в соответствии с настоящим Контрактом;

6) извещать органы государственного строительного надзора о выявленных случаях аварийного состояния при выполнении работ;

7) осуществлять контроль по исполнению Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов в части безопасных методов ведения работ, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций;

8) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

 

6. Порядок и сроки приемки выполненной работы

6.1. По окончании работ Подрядчик немедленно письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

6.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 6.1. Контракта, Подрядчик представляет Заказчику соответствующую документацию, подписанную Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

6.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, предусмотренных п. 4.2. настоящего Контракта, а так же гарантийного паспорта на выполненные работы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приёмку выполненных работ  по Контракту на предмет соответствия их объёма, качества, требованиям, изложенным в настоящем Контракте и приложениях к нему, проводит экспертизу(самостоятельно или с привлечением экспертной организации) и направляет Подрядчику подписанный 1 (один) экземпляр акта приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков или выполнения доработок, Подрядчик обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

6.4. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт приёмки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3), счёт-фактура и счёт на оплату Цены Контракта, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

 

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

7.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

7.3. Ответственность Сторон:

7.3.1. За ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, «Подрядчик» выплачивает «Муниципальному заказчику» штраф в размере: 2 процентов цены контракта;

Размер штрафа и пени рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом…»

7.3.2 Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает «Подрядчика» от исполнения обязательств по контракту, равно как исполнение обязательств по контракту не освобождает «Подрядчика» от уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3.3 Неустойка (штраф, пеня) должна быть перечислена одной «Стороной» по письменному запросу другой «Стороны» в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения такого запроса.

7.3.4  В случае не перечисления «Подрядчиком» неустойки (штрафа, пени) в срок, указанный в п.5.8 настоящего контракта, «Муниципальный заказчик» вправе осуществить расчеты с «Подрядчика» по настоящему контракту за вычетом суммы в размере неустойки (штрафа, пени).

7.5. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до момента зачисления суммы пени на счёт  Заказчика.

7.6. В случае невыполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить выявленные недостатки в течение указанного Заказчиком срока, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.

7.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение ущерба имуществу третьих лиц при проведении работ по Контракту.

7.8. За не сохранность имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Контракта, Подрядчик обязан за свой счет возместить Заказчику понесенный ущерб.

7.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения используемого для исполнения настоящего Контракта имущества, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки в установленном законом порядке Заказчиком — несет Подрядчик.

7.10. В остальных случаях, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

 

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее пяти рабочих дней с даты ее получения.

 

9. Срок действия Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения.

9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта.

 

10. Порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст.34, ст. 95 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2. Не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

10.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.

10.5.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать Подрядчиком данных Работ.

10.6. Информация о Подрядчике с которым контракт был расторгнут, в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

10.7. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически  понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.8 Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается, в случае если возможность изменения условий контракта  по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

 

 

11. Обеспечение исполнения Контракта

11.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 5% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет ­­­­­­­­­­‑_________ рубля ______ копеек.

11.2.В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11.3.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.(Пункт включается в контракт, если обеспечение исполнения контракта обеспечивается внесением денежных средств)

11.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан в течение 5-ти рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

11.5. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта, является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 3).

11.6. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к банковским гарантиям ФЗ № 44-ФЗ и Гражданским кодексом РФ.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

12.4. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора: e-mail:staropolskoe@yandex.ru, факс 8-81374-62-297.

12.5. Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора:e-mail:

12.6. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.8. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 7.3 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 3 (три) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

 

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.

12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в пункте 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения:

— Локальный сметный расчет  (приложение № 1);

—  — Документ, подтверждающий предоставление обеспечения Контракта (приложение № 2).

— Техническое задание (Приложение № 3)

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 

Заказчик: Администрация муниципального образования «Старопольское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области Местонахождение: 188550, Ленинградская область, Сланцевский район, д. Старополье, д.8. Адрес эл. почты: staropolskoe@yandex.ru ОГРН 1054700454962 ИНН 4713008112   КПП 470701001 ОКТМО 41642436   ОКЭВД  75.11.3 ОКПО 04184468 УФК по Ленинградской области (Комитет финансов; л/сч 02453164780, Администрация муниципального образования Старопольское сельское поселение л/сч.401000000120) р/с 40204810500000001405, БИК 044106001 Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург

Подрядчик:

 

« Заказчик»                                                               «Подрядчик»

_______________                                                      ___________________ (_______________)

«____» _________2019 год                                              «__» __________ 2019 год

 

М.П М.П

Приложение №1

                                              к муниципальному контракту

                                                                                                                                                           № _______________________

                                                             от «___»____________ 2019 г.

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(см. аукционную документацию)

 

Приложение №2

                                              к муниципальному контракту

                                                                                                                                                          № _______________________

                                                             от «___»____________ 2019 г.

 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА